Котировка №1 Поставка дизельного топлива для МКОУ "Первомайская СОШ"

Извещение

о проведении запроса котировок

Уполномоченный орган

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

Предмет контракта

Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

Информация о запросе котировок

Управление экономического развития

администрации Нязепетровского

муниципального района

от __________________________________

                  наименование поставщика

_____________________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

                                                                   «_____» ___________ 2012 г.

Изучив извещение  № 1  о проведении запроса котировок

____________________________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Номер извещения с общероссийского сайта  ____________________________________________________

Адрес местонахождения :_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________

Контактный телефон: ________________________________________________________________________

Контактное лицо : ____________________________________________________________________________

                                                                                                                    (ФИО полностью)

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

          Номер реестровой записи о внесении в ЕГРЮЛ/ЕГРИП № _____________________ .

 1.Наименование характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

      2. Цена товаров с указанием сведений о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежах:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (цифрами и прописью).

3.   Согласен  исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

      4.Статус поставщика (субъект малого бизнеса, учреждения уголовно-исполнительной власти, общероссийские общественные организации инвалидов) ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________ __________________________ /_________________________/

        (должность)       МП                         (подпись)                                                (расшифровка подписи)

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №    

 НА ПОСТАВКУ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

г. Нязепетровск                                                                            "  " ____________       2012 г.

                                                                                , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице                                                          , действующего на основании                         , с одной стороны, иМуниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняяобщеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора школы Лавицкой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключен по итогам котировки (протокол заседания котировочной комиссии №    от "  "                  20___ года), победителем которой стал «Поставщик».

1.2.  По настоящему контракту Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать дизельное топливо.

1.3.  Дизельное топливо доставляется Поставщиком в котельную МКОУ «Первомайская СОШ» по адресу: п. Кедровый, ул. Школьная, д. 1 А, своим автотранспортом.

1.4.  Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТу, ТУ, паспорту на ГСМ.

1.5.  Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в месте получения

нефтепродуктов в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления.

1.6.  Срок поставки товара: с           января 2012 года по  31 марта 2012 года.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1.  Цена на нефтепродукты устанавливается согласно протоколу заседания котировочной          
комиссии №  от "  "       20__ г. и фиксируется в Спецификации, прилагаемой к
настоящему контракту.

2.2.  Общая стоимость настоящего контракта составляет             рублей, в том числе НДС -18%.

2.3.  Оплата нефтепродуктов производится Покупателем путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента поступления
счета-фактуры. Оплата производятся за счет  средств бюджета Нязепетровского муниципального района, выделенных Покупателю.

Предоплата – 30%.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

-  отпускать нефтепродукты соответствующие надлежащему качеству, ГОСТАм;

-  выставлять своевременно (не позднее 5 числа каждого месяца) счет-фактуру на нефтепродукты, отпущенные Покупателю;

-  по требованию Покупателя предоставлять необходимую (согласованную) отчетно-учетную информацию и сведения, касающиеся отпуска дизельного топлива Покупателю.

3.2. Покупатель обязан:

- оформить настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд;

-  своевременно оплачивать стоимость, полученного ГСМ, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

3.3.   Покупатель вправе:

- требовать у Поставщика предоставление необходимой (согласованной) отчетно-учетной
информации и сведений относительно отпуска ГСМ Покупателю.

4. Ответственность сторон

 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.  В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки оплаты.

4.3.  В случае нарушения сроков поставки ГСМ по вине Поставщика Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки поставки товара.

4.4.  Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если это явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

5.3аключительные положения

5.1.  Настоящий контракт вступает в силу с  момента подписания и действует по 31 марта 2012 года.

5.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.3.  Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров либо Арбитражным судом Челябинской области.

5.4.  Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

5.5.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Реквизиты, подписи сторон

Поставщик:                                                                                                

Покупатель:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа»

ИНН 7436003764 КПП 743601001

456977 Челябинская обл. Нязепетровский р-н, п. Кедровый, ул. Школьная, д. 1а

л/сч 0382636301Б  в УФК по Челябинской области (Финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района л/сч 02693031220)

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК 047501001

Р/сч 40204810500000000304

тел. 3-10-24

Поставщик                                                                                Покупатель

                        /                          /                                                   ________         О.А.Лавицкая

м.п.                                                                                                 м.п.

Обоснование начальной максимальной цены контракта